1、项目部应培养全员的变更索赔意识项目全体人员,尤其是项目部管理人员都应有变更索赔意识,随时将变更索赔放在脑海中。特别是项目现场施工管理人员,变更索赔意识必须要强,因为这些人员对施工现场最为了解,最能发现哪里发生了变更,哪里有索赔的可能。这样,就不会放过任何一个索赔变更机会,就会避免应当提出的索赔不提出,或...
“额外工程”即合同工作范围以外的工程,就不能套用原投标文件的施工单价,而要重新议定单价,并按此单价支付额外工程的工程款,这属于施工索赔的范畴。 对于“额外工程”的工程变更,按照FIDIC合同条件,变更工程单价确定办法,从原则上讲,应由合同双方协商议定,但在双方不能达成一致时,则授权咨询工程师“确定一个他认为...
二、材料费用 若工程变更要求使用不同或更多的材料,或者已购材料因变更而无法使用,可以索赔额外的材料费用或浪费的材料费用。 三、机械使用费用 当工程变更涉及到更多的机械设备使用,或者需要租赁特殊设备时,可以索赔额外的机械使用或租赁费用。 四、管理费和利润 工程变更可能导致管理成本的增加,如需要更多的人员进行...
一、工程内容减少变更怎么索赔 施工单位违反合同的约定工程内容减少变更,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 ...
工程签证由于业主或非施工单位的原因造成的停工、窝工,业主只负责停窝工人工费补偿标准,而不是当地造价部门颁布的工资标准。索赔分工期拖延索赔,工程变更索赔,工程终止索赔,其他索赔。 一建《建筑工程实务》学霸笔记:设计变更、签证与索赔 — 、设计变更、工程签证...
一、工程变更与工程索赔的定义和区别1. 工程变更工程变更是指在工程项目实施过程中,由于某种原因,需要对原设计图纸或施工合同进行修改或调整。这些变更可能包括工程量、施工内容、施工进度、工程费用等方面。工程变更是为了更好地满足业主的需求,或者解决现场施工中遇到的问题,但必须确保变更后的工程仍然符合国家规范和相...
在履行国际工程承包合同过程中因业主或监理工程师修改工程设计,变更施工计划而给承包人带来额外支出,承包人就此向业主提出的索赔。 索赔条款是国际工程承包合同的基本条款之一,工程变更是承包人向业主请求索赔的重要理由之一。在国际工程承包合同履行过程中,如果业主(或者监理工程师在其职权范围内)要求增加、排除或者修改部...
工程变更并不等同于索赔,但可能引发索赔。 工程变更是指在工程项目实施过程中,对工程的范围、设计、进度、质量等方面进行修改或调整的行为。而索赔则是指因一方未能履行合同义务或履行合同义务不符合约定,导致另一方遭受损失,受损方要求赔偿的权利。 具体来说,如果工程变更是由于发包人或承包人的原因导致的,且这种变更...
专家导读 建设工程施工合同索赔时效,是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,视为放弃索赔权利,其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间,一般为28天。该种索赔时效,属于消灭时效的一种。 工程变更索赔有效期是多久? 在如今的法制社会中,我们做项目工程前,都...
工程变更是工程项目中因各种原因引起的设计、施工等方面的更改,包括合同范围内的变更和合同范围外的变更。而工程索赔则是因对方违约或侵权行为,根据合同或相关法律法规,向对方提出要求赔偿损失或恢复原状的权利主张。二、发生时间工程变更通常发生在工程项目实施过程中,因地质条件变化、设计缺陷、施工条件变化等原因引起的...