可以获得赔偿的停工损失,应当积极索赔;由于自然灾害等引起的非正常停工损失,应计入营业外支出;机器设备大修理期间停工损失计入该生产单位的制造费用;季节性生产企业在停工期间发生的费用,不作为停工损失,采用待摊、预提的方法,由开工期间内的成本负担。其他原因造成的停工损失,计入该种产品成本计算单的“停工损失”成本项...
停工损失是指生产车间或车间内某个班组在停工期间发生的各项费用,包括停工期间发生的原材料费用、人工费用和制造费用等,应由过失单位或保险公司负担的赔款,应从停工损失中扣除。 不满一个工作日的停工,一般不计算停工损失。 企业的停工可以分为:正常停工和非正常停工。 正常停工包括:季节性停工 正常生产周期内的修理...
施工图等技术资料进行施工,如果发包人未能按照约定提供技术资料,承包人就不能正常进行工作,在这种情况下,承包人可以要求发包人在合理期限内提供建设工作所必需的技术资料并有权暂停工作,顺延工期,并有权要求发包人承担承包人因停工、窝工所造成的损失。
1、项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题。 2、如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。 二、临时停工损失的计算 1、人工停工费的计算。 发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。 2、机械停工的计算。
停工损失通常计入制造费用、营业外支出科目。 1.计入制造费用 季节性和修理期间的停工损失,计入制造费用科目,将来转入生产成本。 2.计入营业外支出 自然灾害或者其他不可抗力因素导致的停工损失,计入营业外支出科目。 制造费用是指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。制造费用是一项间接生产成本,包括企业生产...
速问速答 停工损失是指由于设备故障、缺乏原材料、劳动力短缺、天灾等原因,导致企业暂时停止生产或服务活动而造成的损失。其发生条件包括:1. 生产设备故障或维修:当生产设备出现故障需要维修时,企业可能需要暂停生产活动,从而导致停工损失。2. 原材料短缺:当企业需要的原材料供应不足时,可能需要暂停生产活动,从而导致...
停工损失是指企业生产部门由于停电、待料、机器设备发生故障或进行大修、发生非常灾害以及计划减产而停止正常生产所造成的损失。有些企业的生产带有明显的季节性,会引起季节性停工。 停工损失的会计核算如下: 1、停工损失发生时,按照损失情况计入对应科目:
停工损失费是施工单位进入现场施工后，确因建设单位方面的原因，如国家和地方调整基本建设计划，工程没排上队，设计有大的变动，或由于停水、停电等原因造成施工单位在一定时期内中断施工，由此而发生的停窝工损失费用。停窝工损失费应由建设单位负担，但属于施工单位自己方面的原因造成的停窝工损失不应计算在内。停窝工...
停工损失有哪些?三、停工损失有哪些? 停工给施工单位带来的损失有4个方面: 1、直接损失(可直接观察到的): (1) 工人:撤场工人遣散费(交通费、餐补),撤场前窝工费,不可撤场工人(待命复工)窝工费 (2) 材料:不可撤场的租赁类材料在停工期间的租费(钢管、扣件、U托等),可撤场材料的装卸和运输费,有保质期...